我爱房屋

当前位置:主页 > 装修攻略 > 装修工期 >

辽0114民初10316号民事判决书被判赔偿损失、工程款

辽0114民初10316号民事判决书被判赔偿损失、工程款

时间:2021-12-11 来源:网络整理 作者:爱房屋
导读:一审判决:“赔付损失、工程款、违约金”杨女士提出被告油工未施工完毕,结合双方之间2020年5月10日仍在沟通处理装修事宜的事实,辽宁省沈阳市于洪区人民法院认定百乐家存在工期延误的违约行为,需按合同约定工期每延误一天按工程总造价的1‰支付赔偿金,即16,827元(79,000X1/1,000X213天)。二审:“驳回上诉,维持原判”

据悉,杨女士与百乐佳合同签订的项目总价为7.9万元,工程造价需分三期支付,第一次为合同签订日的65%。第二次支付33%用于木工装饰面板,第三次支付2%用于安装灯具和卫生洁具。

合同签订后,百乐佳进厂施工。杨女士前两批装修共支付了77350元,但她认为,虽然上次付款中的工程、卫浴、卫浴等都已经安装好了,但都是1000多件次品,而不是预付款。 - 定了2500元,所以杨女士拒绝支付余款。

但百乐佳以杨女士未付余款为由,拒绝为杨女士安装下水管。杨女士说,“严重影响了我的生活和生活,只好自己找人接了。” 杨女士继续僵持在两党之间。为加快完成速度,成品柜、隔断、部分墙体、不锈钢的安装也委托给了他人。

此外,杨女士还指控百乐佳未经她的允许擅自拆除窗户的不锈钢护栏,并私下处理拆除的护栏。

对于杨女士的投诉,百乐佳辩称,更换围栏得到杨女士的同意,杨女士未能支付余款导致工期延误。

一审判决:“赔偿损失、建设费、违约金”

根据原告(杨女士)、被告(百乐佳)的法庭陈述、《家庭房间装修施工合同》、付款凭证等证据佐证,经审理、审查,沉阳市余洪区人民法院辽宁省市作出了决定判断。

根据民事判决书(裁判文书网公布的2020)辽0114民初10316第10316号),法院认定百乐佳赔偿防护围栏损失500元,百乐佳应赔偿成品橱柜、隔板和架子。部分墙体和不锈钢工程造价700元,下水道工程造价930元。

此外装修工期延误赔偿标准,根据双方签订的合同,该项目的竣工期限(2019年12月28日)以油船施工完毕并撤离工地为依据,与支付的费用无关。平衡。后期安装和主要材料的定制不在正式工期范围内。杨女士指出,被告油工尚未完成施工。鉴于双方于2020年5月10日仍在就装修事宜进行沟通,辽宁省沉阳市雨洪区人民法院认定百乐嘉延迟工期违约。根据合同装修工期延误赔偿标准

二审:“驳回上诉,维持原判”

相关阅读

  • 装修公司拖延工期分两种情况,业主需用不同态度进行处理

    装修公司拖延工期分两种情况,业主需用不同态度进行处理

    如果这时碰上装修公司拖延工期,很多业主就会非常恼怒,会和装修公司产生纠纷,其实只要业主们在事先做好准备工作,出现问题后和装修公司积极协商处理,这个问题很快就会解决。一般来说,装修公司拖延工期分两种情况,一种是业主自己的原因导致工期拖延;一种是装修公司的原因。一、业主自身的原因导致工期拖延二、装修公司的原因导致工期拖延

  • 
装修工期被延误了业主应该怎么办?要解决问题吗?

    装修工期被延误了业主应该怎么办?要解决问题吗?

    今天小易就来告诉大家装修遇到工期延误应该怎么解决以及如何避免装修延期。装修工期被延误了业主应该怎么办?2、如果装修延期是由于装修公司方面造成的,比如:装修施工单位未按期开工、无故停工、提供的材料发生质量问题造成返工或整改等造成装修延期。不管是业主自身还是装修公司的导致的工期延误,都会影响到装修的进度,闹得双方都不愉快,下面小易就继续说说如何预防装修延期。